1、单项选择题1建设工程监理的实施需要（ ）委托和授权。A政府部门 B总承包单位 C项目业主 D监理单位2建设工程监理是由（ ）开展的一种监督管理活动。A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位3 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（ ）A服务性 B公正性 C独立性 D科学性4人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ ）A 项目设计 B建设准备 C施工和动用前准备 D竣工验收5报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ ）A1 年 B2 年 C3 年 D5 年6下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（ ）A
2、不在政府部门和施工材料和设备的生产供应等单位兼职 B不以个人名义承揽监理业务 C坚持独立自主的开展工作 D同时在两个监理单位注册和从事监理活动7直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ ）A只有一个顶头上司的一元化领导B有多个顶头上司的多元化领导C只有一个顶头上司的多元化领导D有多个顶头上司的一元化领导8保证是指（ ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为 A 保证人和债务人 B保证人和债权人 C债务人和债权人 D保证人和公证人9下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（ ）A监理合同自签字之日起生效B监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行
3、变更C变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（ ）A发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B设计变更和工程量增加C一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（ ）A工程建设质量控制 B工程建设投资控制C工程建设进度控制 D工程建设合同控制12对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（ ）A凝结时间
4、指标 B细度指标C稠度指标 D是否符合质量标准13合理的质量是指（ ）A在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D工程质量竣工后，验收合格14下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（ ）A 建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B 生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C 建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D 建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（ ）A设计阶段 B建设项目发包阶段C施工阶段 D
5、项目竣工验收阶段16可行性研究的核心是（ ）A市场需求 B技术方案C建设条件 D经济评价17影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（ ）A人为因素 B技术因素C设备与构配件因素 D水文地质与气象因素 18对于关键线路说法正确的一项是（ ）A网络计划中的关键线路只有一条B关键线路中不可能经过虚工作C关键线路上的工作不必完全是关键工作D单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19关于对网络计划优化说法不正确的一项是（ ）A工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C在优化过程中，可以将关键工作压
6、缩成非关键工作D在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20信息的时效性是指（ ）A合同时间内可用的信息 B现场提供的信息 C预定时间内可用的信息 D在有效时间内可用的信息 二、多项选择题1在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（ ） 。A委托方的全权代表 B业主与承建商合同纠纷的仲裁人C公正地维护业主合法权益的一方 D竭诚为业主提供技术服务的一方E公正地维护社会公众利益的一方2监理工程师不得在（ ）兼职。A政府机关 B施工单位C设备制造单位 D材料供应单位E设计单位3组织构成因素包括（ ） 。A合理的组织联系 B合理的管理跨度 C合理的管理层次D合理确
7、定职能 E合理划分部门4监理目标控制的前提工作是（ ） 。A目标规划和计划 B落实好控制机构、人员和职能C与业主合作监理 D与被监理单位充分协商E落实全部项目建设资金5 担保法规定，可以抵押的财产有（ ） 。A抵押人依法有权处分的国有土地使用权 B国有土地所有权C抵押人所有房屋 D汇票、债券等所有证券 E学校、医院等公益设施6关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ ）A乙方有授予甲方权限的权利 B甲方有委托监理工程重大事项的决定权C甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D乙方有对合同承包单位的选定权 E乙方有获得奖励的权利7监理工程师对工程索赔的影响体现在（ ）A工程师受业主委托进行工程
8、项目管理B工程师有处理索赔问题的权利C作为索赔争议的调解人D在争执的仲裁过程中作为见证人 E在诉讼过程中作为甲方的合伙人8建设工程投资控制的几个阶段分别是 （ ） A投资决策阶段 B设计阶段 C建设项目发包阶段D施工阶段 E竣工验收阶段9影响建设工程进度因素的来源可能是（ ） A建设单位及上级机构 B设计、施工及供货单位 C政府建设主管部门D监理单位本省 E自然条件10施工过程中需要收集的主要信息有（ ） A业主提供的信息 B承包方提供的信息C推销商提供的信息 D监理方提供的信息E与工地相关的其他信息三、案例分析题1对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承
9、包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？2某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：（1）
10、监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？一、单项选择题1C 2C 3C 4C 5C 6D 7A 8B 9C 10D 11A 12D 13B 14C 15C 16D 17A 18D 19C 20D 二、多项选择题1 CDE 2 ABCD 3 BCDE 4 AB 5 AC6 ACD 7 ABCD 8 ABCDE 9 ABCDE 10ABDE三、案例分析题1. 参考答案（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实
11、际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料；承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。2.参考答案（1）监理工程师在该工程的质量控制方面
12、应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等） 、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等） 、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证） 、材料抽检资料、试验报告等。（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工） ，并监督检查整改过程
13、，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。1 建设工程监理是由（ ）开展的一种监督管理活动。A施工单位 B总承包单位 C项目业主 D监理单位2项目的最终决策文件和设计依据是( ) A项目可行性研究报告 B监理大纲 C建设合同 D招标文件3监理的三大控制目标是指（ ）A投资、进度、质量 B安全、质量、进度 C安全、进度、投资 D成本、质量、社会效益4监理工程师与监理员的主要不同点在于（ ）A 从事的工作内容不同 B 监理工程师有岗位签字权 C 要求的具有的学历高低不同 D 从事工程建设项目年限不同5监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为（ ）A1 年 B2
14、年 C3 年 D5 年6监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ ）主持编写的。A承建商 B项目总监理工程师 C专业监理工程师 D监理员7建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ ）A投入 B转换 C对比 D纠正8合同法律的主体是（ ）A参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人A 具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织B 基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人C 以自己的名义参与民事活动的经济实体9保证是指（ ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为10招标准备阶段四项主要工作的依
15、次顺序是（ ）A工程报建、选择招标方式、申请招标、 编制招标有关文件B选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标11评标委员会由招标人的代表和有关技术经济等方面的专家，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（ ）A1/2 B1/3 C2/3 D3/412下列与监理招标三个特点不符的一项是（ ）A招标宗旨是对监理单位能力的选择B报价在选择中居于次要地位C邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好13工程项目质量
16、控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制政府方面的质量控制承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（ ）A外部的、横向的控制 B内部的、横向的控制C外部的、纵向的控制 D内部的、自身的控制14我国已加入 WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000 族的要求建立和健全质量体系，ISO9000 系列标准是国际标准化组织于（ ）正式发布的。 A1987 年 3 月 B1979 年 3 月C1988 年底 D1992 年 10 月15在工程建设中起决定性作用的环节是（ ）A设计质量控制 B施工质量控制C监理质量控制 D策划质量控制16对于设计方案的审核，包
17、括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（ ）A设计依据 B设计标准C设备和结构选型 D功能和使用价值17下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（ ）A建筑安装工程费属于静态投资B设备工器具购置费属于动态 投资C建设期利息属于动态投资D固定资产投资方向调节税属于动态投资18关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（ ）A工程延误与工程延期是同一概念B工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加业主的干扰和阻碍等因素19对于关键线路说法正确的一项是（ ）A
18、网络计划中的关键线路只有一条B关键线路中不可能经过虚工作C关键线路上的工作不必完全是关键工作D单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零20信息的时效性是指（ ）A合同时间内可用的信息 B现场提供的信息 C预定时间内可用的信息 D在有效时间内可用的信息 二、多项选择题 1建设工程监理的性质主要包括（ ）A服务性 B公正性C独立性 D科学性E强制性2构成建设工程管理体制的三方当事人是指（ ）A项目业主 B承建商C监理单位 D设计单位E政府监理机构3工程监理企业管理水平的高低主要取决于（ ）A监理业绩 B领导能力C注册资本 D管理制度的健全E系统、科学、有效的项目管理方法和手段4组
19、织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有（ ）A管理层次 B管理跨度C管理部门 D管理职责E管理手段5依据民法通则，法人成立应具备下列条件（ ）A依法成立 B必要的财产和经费C有自己的名称、组织机构和场所 D有符合法定条件的法定代理人E能独立承担民事责任6招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括（ ）A工程报建 B选择招标方式C申请招标 D编制招标文件E现场考察7监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（ ）A坚持质量第一的原则B坚持以人为控制核心C坚持预防为主 D坚持质量标准E贯彻科学、公正、守法的职业规范8建设工程投资控制包括哪几个阶段（ ） A投资决策阶
20、段 B投资设计阶段C建设项目发包阶段 D投资施工阶段E建设项目竣工阶段9建设工程进度控制计划系统包括（ ）A建设单位的计划系统 B咨询单位的计划系统C监理单位的计划系统 D施工单位的计划系统E设计单位的计划系统10监理工作中的信息流的种类有（ ） A前后流动信息 B上下流动信息 C横向流动信息 D内部与外部环境之间的流动信息E全方位流动信息三、案例分析题（每小题 15 分，共 30 分）1对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 30 万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等
21、都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（2）定金与预付款有什么区别？2某实施施工监理的工程，建没单位按照建设工程施工合同（示范文本） 与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为 2009 年 3 月 1 日，工期为 302 天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划
22、如图 1 所示（时间单位：天） 。图 1 施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件 1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年 2 月 21 日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟 3 天，补偿延期开工造成的实际损失 3 万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件 2：C 工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气， 、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C 工作实际持续时间延长了 12 天。甲施工单位申请顺延工期 12 天、补偿直接经济损失 10 万元。问题：
23、1事件 1 中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。2事件 2 中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。1.C 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.D 13.A 14.A 15.A 16.A 17.B 18.A 19.D 20.D二、多项选择题 1 ABCD 2 ABC 3 BDE 4 ABCD 5 ABCE 6 ABCD 7 ABCD E 8 ABCD 9 ACDE 10BCD三、案例分析题 以下是各题答案要点，可根据答
24、题情况酌情给分。1参考答案（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按
25、比例以扣还的方式归还。2参考答案（1）事件 1 答复：同意推迟 3 天开工（或：同意 2009 年 3 月 4 日开工） ，同意赔偿损失3 万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件 2 采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；理由：因 C 工作延长 12 天，只影响工期 1 天，故只批准顺延工期 1 天。1如果不具有（），那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权
26、益纠纷。A科学性 B服务性 C独立性 D委托性2建设工程监理单位的服务对象是（）。A项目法人和承建商 B项目法人 C承建商 D政府管理部门3我国的监理工程师是指（）的一类人。A具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B取得监理工程师资格证书C取得监理工程师注册证书D监理单位从事技术管理工作4监理单位在（）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。A监理大纲 B监理合同 C监理规划 D监理实施细则5在项目监理组织中，（）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。A总监理工程师 B总监理工程师代表 C总监理工程师办公室D投资控制监理工程师6每一个控制过程都
27、是经过投入、转换、（）、对比、纠正等基本步骤。A检查 B分析 C反馈 D决策7下列活动中，（）属于主动控制。A建议撤换不合格分包单位 B确认分包单位资质C建立目标控制的组织 D做好目标规则8合同法关系是由（）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。A行政 B劳动 C合同 D刑事9合同法规定，债权人行使撤消权的期限（）。A一年 B二年 C五年 D十年10合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（）确定价款。A按照合同有关条款 B协议补充 C按照交易习惯D按照订立合同时履行地的价格11关于施工招标的特点，下列各点中（）是错误的。A施工招标中，发包的工作内容明确、具体
28、B各投标人编制的投标书，在评标时易于进行横向对比C价格的高低是确定中标人的唯一条件D投标过程是各投标人完成项目任务的综合能力竞争12施工项目竣工验收的程序中（）。A承包人提交竣工验收报告，由工程师组织验收B承包人可不同时提交工程质量保修书C发包人未组织验收时，承包人不得提出要求D工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期13工程施工索赔是（）。A施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利B施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求C一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔D施工索赔时，承包人不得提出利润索赔14委托监理合同中“附加工作”是指（）。A甲方委托监理合同
29、的“标的”B甲方委托监理合同范围之内的工作C非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间D甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作15施工合同文本中所列工程师是指（）。A业主委托监理合同中所指的总监理工程师B施工企业的项目负责人总工程师C业主派驻工地的负责人，不属于工程师D工程师包括总监理工程师指派的工程师代表16（）是进行工程项目质量控制的基础。A质量检验评定标准 B合同文件 C设计文件D质量数据 E质量评定资料F工程验收资料17监理工程师控制质量的目的是（）。A维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B维护社会公共利益C保证技术法规和标准的贯彻执行D体现政府对工程项目的管理
30、职能18对工程项目质量形成的过程而言，（）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。A决策 B设计 C施工 D竣工验收19通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（）。A质量评定标准 B合同规定的质量标准C规范规定的标准 D环境协调性要求20GB/T19000（）ISO9000 系列标准。A等同 B相当 C代替21质量认证分为（）认证和（）认证。A质量体系 B产品质量 C设计质量 D施工质量22检验和实验中的紧急放行是针对（）而言。A进货 B过程23施工机械设备的（）是选择机械设备的依据之一，要能满足施工求和保证质量。A主要性能参数 B产品生产厂
31、家的资质和信誉C产品质量 D产品价格24影响工程质量的环境因素包括工程技术环境、工程管理环境和（）。A工程地质、水文、气象 B劳动环境C质量保证体系 D工作面25建设项目静态投资考虑的因素是（）。A价格上涨风险引起的投资增加B因时间迁移而产生的复利息支出C因时间迁移而产生的单利息支出D因工程量误差而可能引起的投资增加26设备安装工程间接费取费基础，其中一种是（）。A预算人工费+管理费 B预算人工费+预算机械使用费C预算直接费 D预算直接工程费27当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制设备安装单位工程概算。A概算指标法 B扩大单价法 C预算单价法 D设备费百分比法28确定工程变更价款时，合同中
32、没有类似和适用的价格，通常由（）。A承包方提出变更价格，监理工程师批准执行B监理工程师提出变更价格，业主批准执行C业主提出变更价格，监理工程师批准执行D承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行29在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（）。A计划单价拟完成工程量 B实际单价拟完成工程量C计划单价已完成工程量 D实际单价已完成工程量30编制按（）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。A子项目 B时间进度 C投资构成 D形象进度31为了有效地控制建设工程进度，必须对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。影响建设工程进度的因素有很多，其中（）的因
33、素是最大干扰因素。A资金 B人为 C技术 D物资32在工程网络计划中，当计算工期等于计划工期时，判别关键工作的条件是该工作（）。A自由时差最小 B与其紧后工作之间的时间间隔为零C持续时间最长 D最早开始时间等于最迟开始时间33在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（）。A工作的总时差 B工作的持续时间C工作的自由时差 D工作间逻辑关系34在工程网络计划中，工作 M 的最迟完成时间为第 25 天，其持续时间为 6 天。该工作有3 项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第 10 天、第 12 天和第 13 天，则工作 M 的总时差为（）天。A6 B9 C12 D1
34、535在双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，且工作 i-j 的完成节点 j 在关键路线上，则工作 i-j 的自由时差（）。A等于零 B小于零 C小于其相应的总时差D等于其相应的总时差36在下列实际进度与计划进度的比较方法中，从工程项目整体角度判定实际进度偏差的方法是（）。A匀速进展横道图比较法 B非匀速进展横道图比较法C前锋线比较法 DS 形曲线比较法37在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作 P 出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（）。A将使工程总工期延长 B不会影响其后续工作的原计划安排C不会影响其紧后工作的总时差 D工作 P 不会变为关键工作38在施工进度计划实施过程
35、中，为缩短工程总工期，调整施工进度计划可以采用的组织措施有（）。A改进施工工艺和施工技术 B实施强有力的调度C采用更先进的施工机械 D增加劳动力和施工机械的数量39依据监理的目标划分，信息的分类应该有（）A项目内部信息和外部信息B投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息C固定信息和流动信息D生产性、技术性、经济性和资源性信息40原村料进场应该取样送检，取样是由（）进行取样并送检。A建设单位代表和抽样员 B施工质量员C见证员和抽样员 D监理工程师和见证员二、多项选择题1必须实行监理的建设工程包括（）。A大中型公用事业工程 B国家重点建设工程C国债建设工程 D成片开发建设的住宅小区工程E利用
36、外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程2在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）A委托方的全权代表 B业主与承建商合同纠纷的仲裁人C公正地维护业主合法权益的一方 D竭诚为业主提供技术服务的一方E公正地维护社会公众利益的一方3建设工程监理规划的作用有（）。A指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B是工程监理企业重要的存档资料C指导建设工程的设计、施工活动有序开展D是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据4监理组织结构中一般有（）等几个层次。A决策层 B经营管理层 C协调层和执行层D实施层 E操作层5工程项目三大目标间的对立
37、关系表现在（）。A提高质量标准就增加投资 B提高质量标准就延长工期C缩短工期就增加投资 D提高质量工程不返工，相当于缩短工期E缩短工期，项目提前动用，增加经济效益6法人依法应具备的条件是（）。A依法成立 B有必要的财产和经费 C可不设立机构D能够独立享有民事权利7工程师审查索赔成立的条件有（）。A与合同对照，事件已造成承包商施工成本的额外支出，或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任C承包商可以不提交索赔意向通知D承包商可直接提交索赔报告书8委托监理合同的标的包括（）。A正常工作 B附加工作 C非额外工作 D乙方自己原因造成而暂停或终止监理业务的
38、善后工作9合同法规定，当事人承担违约责任的方式有（）。A返还财产 B解除合同 C继续履行合同 D赔偿损失10合同法规定，有下列情形之一的，合同无效（）。A一方以欺诈、胁迫的手段订立合同B恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C以合法形式掩盖非法目的D违反法律、行政法规的11施工合同文件包括（）。A施工合同协议书 B中标通知书 C不包括招标书 D不包括标准、规范12通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（）。A质量监督 B质量控制 C质量保证D质量改进 E质量策划13材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（）等方面综合考虑、慎重
39、地选择和使用材料。A性能 B品种 C质量检验数据D质量标准 E适用范围 F对施工要求14在工程项目设计阶段，监理工程师对专业设计方案审核的重点包括（）。A设计规模 B设计标准 C建筑造型 D设计参数E功能和使用价值15施工全过程的质量控制包括（）。A对投入的物质资源的质量控制 B对原材料的质量检验C工程质量评定及验收 D隐蔽工程验收E施工安装工艺过程的质量控制 F对工程产出品的质量控制16施工阶段现场质量检查的一般方法有（）。A目测检查 B施工记录检查 C质量保证资料检查D实测检查 E试验检查17在（）等项目的施工中，均应设置质量控制点。A关键工序和环节 B质量不稳定的工序C重要昂贵材料的施工
40、部位 D加快施工进度的部位E施工难度大或施工条件困难的工序或环节18施工过程对工序质量控制的内容是（）。A确定施工操作方法 B确定工序质量控制流程C主动控制工序活动条件 D设置工序质量控制点E及时检查上一道工序的质量 F及时检验工序质量19施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。A编制施工组织设计 B签署工程付款凭证C执行工程承包合同 D审查工程结算E审查施工技术方案和施工进度计划20对下列原因，承包商可提出费用索赔是（）。A特殊气候条件 B业主未按时提供现场C工人罢工 D施工图纸拖期交付E监理工程师指示中途停止施工21工程索赔费用计算中的修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包
41、括（）。A只计算索赔事件受影响时段B只计算受影响时段内的某项工作所受影响工作的损失C只计算额外直接费 D只计算额外间接费E重新核算投标报价的费用22在 FIDIC 合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有（）。A支付符合合同条件B变更项目必须有监理工程师的变更通知C支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额D已扣完工程保留金E承包商的工作使监理工程师满意23为了有效地控制建设工程进度，监事工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（）。A工程项目建设总进度计划 B监理总进度计划C设计分专业进度计划 D工程进展各阶段进度计划E年、季、月进度计划24网络计划的关键线路是
42、（）。A总持续时间最长的线路 B全部由关键工作组成的线路C时标网络计划中无波形线的线路D相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的线路E双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路25在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期应选择（）作为压缩对象。A对质量和安全影响不大的工作 B有充足备用资源的关键工作C缩短时间所需增加费用最少的工作D对质量和安全影响不大的关键工作E缩短时间所需增加费用最少的关键工作26工程网络计划工期优先的目的是为了（）A缩短计算工期 B寻求资源有限条件下的最短工期C寻求资源均衡条件下的最优工期 D寻求最低成本时的最优工期E在一定的约束条件下使工期最短27实际进度调整的系统过程
43、包括（）。A实际进度数据的加工处理 B分析进度偏差产生的原因C分析进度偏差对后续工作及总工期的影响D确定后续工作和总工期的限制条件E实施调整后的进度计划28监理工程师控制建设工程施工阶段进度的工作内容包括（）。A审核承包商调整后的施工进度计划B签发工程进度款支付凭证 C协助承包商确定工程延期时间D编制分包工程施工进度计划 E定期向业主提交施工进度报告29信息的基本特征有（）。A真实性 B系统性 C有效性 D时效性E不完全性30档案管理包括（）。A组织档案 B技术档案 C人事档案 D财务档案E行政档案 1C 2B 3C 4A 5A 6C 7B 8C 9A10D 11C 12D 13A 14D 1
44、5A 16D 17A 18C19B 20A 21AB 22A 23A 24A 25D 26C27C 28A 29A 30B 31B 32D 33C 34A 35D36D 37A 38D 39B 40C二、多项选择题1ABDE 2CDE 3ABDE 4ACE5ABC6AB 7AB 8AB 9CD 10BC11AB 12BCDE 13ADEF 14ADE 15AEF16ADE 17ABE 18BCDF 19BDE 20BDE21ABE 22ABCE 23BDE 24ACD 25BDE26AE 27BCDE 28ABE 29ABDE 30BDE1工程承包单位不能开展监理业务活动的主要原因是它不具有（）。A服务性 B公正性 C专业化 D社会化2所谓建设工程监理是指具有相应资质的监理单位，接受（）的委托，对工程建设实施的社会化、专业化监督管理。A政府部门 B主管部门 C建设单位 D承包单位3甲级工程监理企业的资质等级标准要求其
