1、中建一局集团建设发展有限公司 钢结构深化设计合同第 1 页，共 10 页合同编号： 中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司China Construction First Division Construction 全部赔偿金的最高限额为本合同暂定合同总价 %。7.1.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，造成总包方工期延误造成的损失，乙方承担全部经济法律责任。7.1.5如本合同项目停缓建，总包方按如下方式处理。7.1.6乙方已开始设计工作的，总包方应根据乙方已进行完成实际工作量支付设计费。第八条 其他8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行
2、时，双方应及时协商解决。8.2本加工承揽合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先协商解决，中建一局集团建设发展有限公司 钢结构深化设计合同第 9 页，共 10 页协商不成，双方自愿提交北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。8.4甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除
3、非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。8.5本合同一式陆份，正本贰份，副本肆份；总包方叁份（正本一份及副本贰份） ，乙方总包方叁份（正本一份及副本贰份） 。8.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方签字认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。以下无正文总包方： 乙方： 法定代表： 法定代表：委托代理人 ： 委托代理人 ：地 址： 地 址：邮政编码： 邮政编码：电 话： 电 话：传 真： 传 真：附件 1、加工图纸技术要求1、详图中对
4、工程提出的各项要求要适当，特殊技术指标必须经过发包人同意。中建一局集团建设发展有限公司 钢结构深化设计合同第 10 页，共 10 页当原设计要于规范要求时，按原设计要求执行；当原设计要求低于相关规范时，应按相关规范执行。2、详图中提出的技术要求要和作为制作合同附件的技术条件相一致，不得随意提出高于技术条件的内容，如果认为有必要提出与技术条件不一致的技术要求时，应该在总承包、制作单位和详图公司协商一致后决定。3、如果详图中提出技术条件中未包含的技术要求，应在总承包、制作单位和详图公司协商一致后决定。4、详图中对钢材材质的表示要具体和清楚，特别是要明确两种不同材质的构件间的连接材料的材质。在和乙方
5、明确这些材质时需与总包协商后确定，尽可能的将这些节点处的连接材料和加强板件的材料确定为可以进行市场采购的材质。5、全部详图要包括图纸目录、总说明、平面布置图、重要（或全部）立面布置图、构件详图。6、制图时要以柱子的分段作为制图单元，在轴线上的柱以轴线位置和段次编号，其他柱子的编号方法可自定；在轴线上的框架梁可按楼层和轴线来编号，其他的梁的编号方法可自定；同一单元内的相同的次梁可采用相同编号；其他构件的编号方法可自定。7、构件详图的编号顺序，不同类型的构件要按其不同构件间的安装顺序编号，对于散件零件特别编号。8、确定十字柱的断面时要充分考虑焊接操作的可行性，确定高强度螺栓节点时需要考虑安装可行性
6、和便利性，相邻翼缘间的净空应保证在 200mm以上。9、钢板剪力墙每层作为一个安装单元。10、正式发行的详图应包含钢筋穿孔、连接器的具体位置和大小，否则不能作为正式详图发行。11、构件详图材料表中的零件大小和重量应该按照建设工程工程量清单计价规范 （GB50500-2003）计入。12、构件详图中不能在一个构件的图纸上表示与其有任何形式对称的构件，只要有一点不同的构件都要单独出图。13、由于幕墙或其他专业需要而设在钢结构上的，需要在工厂施工的连接零件，中建一局集团建设发展有限公司 钢结构深化设计合同第 11 页，共 10 页要在正式发行的详图上明确表示。14、高强螺栓的位置和规格、等级孔径在构件详图上要明确表示，并在材料表中标注。15、连接器、栓钉的规格、数量和位置要在构件详图上明确表示，并在材料表中注明。16、所有单独发运的零件都要给出相应的编号，以便运输和接受清点。17、所有焊接衬板要在构件详图中表示，并要在材料表中注明材质和重量等。18、箱形柱中的横向加劲板，要在和制作单位沟通的基础上，将焊接部位详细的表示在构件详图上。19、需要弯曲加工的板件，其靠圆心一侧的曲率半径不得小于 2.5t (t为板厚)。20、桁架的现场节点构造处理要根据总包的要求，和乙方沟通后确定。桁架构件的构造要考虑施工的可行性，尽可能听取制作方的意见。
