1、1室内广告制作合同甲方：乙方：甲乙双方本着公平、公正、公开的原则，就 XXX 馆内科室牌及宣传栏制作安装事宜，特订立本合同，以便同共遵守。一、项目概况：XXXX 位于 XXXX，是 XXXX 单位。馆内设有舞蹈、书法、绘画、图书等科室，是 XXX 文化、科技、教育发展培训基地。经现场采集，馆内共需设立科室牌 19 个，普通宣传栏 6-8 个，楼梯间宣传栏 5 个。乙方在熟悉了解馆内情况，了解制作工艺后，愿以全额预先制作，竣工后统一结帐的形式完成该项目的制作安装工作。二、合同期限：自本合同签订之日起合同生效，乙方在签订本合同起 3 日内，安排人员材料进场制作。制作期间，乙方应保证办公区内的安全文
2、明，做到文明施工。广告的设计由甲方提供设计所需素材给乙方，乙方安排人员设计和与甲方协商沟通。乙方应在开工之日起计，在 20 个工作日内完成馆内的制作安装，交付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知后 3 日内对所有制作产品进行验收，达到验收标准合格后，告知乙方在 2 日内出具正式发票，甲方在收到乙方正式发票的 5 日内将制作款全额支付给乙方。2四、甲方的责任：合同签订后，甲方应及时将设计所需素材提供给乙方设计。现场制作期间甲方要负责给乙方的施工提供方便，及时将门锁打开，确应有事不能及时开门时，应与乙方取得联系，如因制作工艺方面有疑问，也应与乙方及时联系，双方协商一致后方可继续施工，在收到乙方竣工通知
3、后，甲方应在规定的时间内组织验收人员对制作产品验收，验收不合格后要求乙方改进。验收合格后，及时向乙方索取正式发票，在规定的时间内向乙方支付工程款。若甲方有违上述责任，则属甲方违约，须承担相应违约责任。五、乙方的责任：乙方在合同签订后，及时组织设计与制作人员进行设计制作，对设计及制作中的疑问可与甲方联系，不得擅自做主。乙方应在规定的时间内完成该制作项目的工作，不贪工，不窝工，不延误工期。制作人员必须熟悉开料、焊接、美化工艺，以保证按期按要求完成施工。施工期间乙方人员应做到不打扰周边民众休息生活，不乱扔制作废料，施工完成后要对施工场地清扫。制作后验收不合的情况，乙方及时组织人员进行改进。验收合同后
4、，乙方应主动配合甲方，提供正式发票以便甲方备帐。若乙方有违上述责任，则属乙方违约，须承担相应违约责任。六、不可抗力因素：若遇上恶劣天气，或上级领导检查、馆内变更需要等，造成工期延误，双方无违约责任，所延误工期顺延。3七、未尽事宜：本合同未尽事宜，甲乙双方可根据合作需要另行订立补充合同，补充合同经双方签字盖章后，与本合同具同等法律效力。八、其它：本合同一式两份，双方各执一分，若因该合同产生的争议，双方可自行协商解决。双方协商无法解决，本合同作为合作依据，可交由当地执法机关裁定，当地执法机关无法裁定，可交由当地法院处理。附：1、制作预算表甲方（盖章）：单位负责人（签字）：签字日期： 年 月 日乙方（盖章）：单位负责人（签字）：签字日期： 年 月 日
